建设工程设计合同示范文本
一、合同双方基本信息
甲方(委托方):____________________
乙方(设计方):____________________
二、项目基本情况
项目名称:____________________
项目地点:____________________
建设规模:____________________
设计阶段:____________________
合同工期:____________________
三、设计内容及要求
1. 设计依据:
国家及地方相关法律法规
国家及行业标准
甲方提供的资料及要求
2. 设计深度:
初步设计
施工图设计
3. 设计质量标准:
符合国家标准及行业规范
满足甲方使用功能及质量要求
4. 设计成果:
设计文件、图纸
设计说明书
其他相关设计资料
四、合同价款及支付方式
1. 合同价款:人民币_____元整(大写:______元整)
2. 支付方式:
首付款:合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%
中期款:设计完成后支付合同价款的____%
尾款:验收合格后支付合同价款的____%
五、设计进度
1. 初步设计:____个工作日
2. 施工图设计:____个工作日
六、知识产权
1. 乙方保证其设计的成果为独立原创作品,并享有完整的知识产权。
2. 甲方在使用设计成果时,需遵守相关法律法规,不得侵犯第三方的知识产权。
七、违约责任
1. 乙方未按时完成设计任务,每逾期一日,应向甲方支付______%的违约金。
2. 甲方未按时支付款项,每逾期一日,应向乙方支付______%的违约金。
八、争议解决
双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁。
九、其他
1. 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________________
代表人(签字):____________________
日期:____________________
乙方(盖章):____________________
代表人(签字):____________________
日期:____________________
常见问答知识清单
1. 建设工程设计合同示范文本的主要内容是什么?
2. 建设工程设计合同中,设计内容和要求有哪些?
3. 设计合同的价款和支付方式是怎样的?
4. 设计进度是如何规定的?
5. 设计合同的知识产权是如何保护的?
6. 违约责任是如何规定的?
7. 如何解决设计合同中的争议?
8. 建设工程设计合同示范文本的适用范围是什么?
9. 设计合同中,甲方和乙方的权利和义务有哪些?
10. 设计合同中,设计文件和图纸的交付标准是什么?
详细解答
1. 建设工程设计合同示范文本的主要内容
主要内容包括合同双方基本信息、项目基本情况、设计内容及要求、合同价款及支付方式、设计进度、知识产权、违约责任、争议解决和其他条款。
2. 设计内容和要求
设计内容包括设计依据、设计深度、设计质量标准和设计成果。
3. 合同价款和支付方式
合同价款根据设计内容、深度和甲方要求确定,支付方式分为首付款、中期款和尾款。
4. 设计进度
设计进度根据项目实际情况和设计阶段确定,包括初步设计和施工图设计。
5. 知识产权保护
乙方保证设计的独立性和原创性,甲方在使用设计成果时不得侵犯第三方知识产权。
6. 违约责任
违约责任包括逾期完成设计任务的违约金和逾期支付款项的违约金。
7. 争议解决
争议解决首先通过友好协商,协商不成则提交仲裁委员会仲裁。
8. 适用范围
建设工程设计合同示范文本适用于各类建设工程的设计工作。
9. 甲方和乙方的权利和义务
甲方有权要求乙方按照合同要求完成设计工作,并支付相应的费用;乙方有义务按照甲方要求完成设计工作,并保证设计质量。
10. 设计文件和图纸的交付标准
设计文件和图纸应满足国家及行业标准,符合甲方使用功能和质量要求。